山西汇智律师

      我所于2013年4月在国家工商局总局备案并公告,成为长治首家获得商标代理资格的律师事务所。与其他商标代理机构相比,律师具有较高 的法律素养、纯熟的法律服务技能、专业的诉讼技术以及综合的服务能力。
      我们不仅能帮您及时申请注册商标,而且在您的商标申请注册后,无论遇到了商标异议、复审等程序性问题,还是商标民事诉讼、行政诉 讼等实体性法律问题,我们都能及时为您提供专业的法律服务

联系我们
地 址:城东路420号都市名门A座32层
电 话:0355-2025155
邮 箱:sxhzlawyer@163.com

> 您现在所在位置: 首页 > 经典案例 >

广州仲裁委公开开庭仲裁建筑合同纠纷

.58亿工程引合同纠纷
  仲裁法规定:“仲裁不公开进行。当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘密的除外。”记者了解到,广州仲裁委员会鲜有案件公开开庭仲裁,唯一一次的公开开庭仲裁发生在2003年。鉴于此次案情复杂,双方当事人争议较大,在广州仲裁委员会的建议下,经案件双方当事人及仲裁庭同意,广州仲裁委员会决定采用公开开庭的方式。
  记者旁了解到,此次纠纷源于2007年1月,祈福公司向三穗公司发出相关招标文件,三穗公司亦向祈福公司发出《最后造价确认书》,表示愿意以总包干价35898万余元的工程造价承建祈福公司位于广州市花都区祈福新华1号地(第二期)房屋及其配套工程。同年4月28日,双方签订《协议书》,约定三穗公司上述价格承建祈福新华1号地(第二期)房屋及其配套工程,工期为900天。
  在此期间,祈福公司向广州市花都区建设工程招标管理办公室、广州市建设工程交易中心提交了招标申请书,对上述新华1号地(第二期)房屋及其配套工程当中的部分工程进行招标,最终被三穗公司中标。双方又再度签订《施工合同》,约定工程造价为9398万余元。
  由于多方原因,2010年6月3日,祈福公司以“三穗公司未在合同约定工期内完成工程”为由,向广州仲裁委提起仲裁申请,请求解除双方合同,三穗公司向祈福公司支付逾期竣工赔偿金2078万余元并撤离工地。
  2011年12月20日,广州仲裁委作出《裁决书》认为,《协议书》的签订未经合法招投标程序;《施工合同》对应《协议书》的实际工程造价形成约2.2亿元的差距,明显故意规避国家税收。《裁决书》就此认定《施工合同》、《协议书》无效。
  《裁决书》同时指出,《协议书》属无效合同,《协议书》中关于逾期竣工赔偿金的合同条款不能约束双方当事人。因此,祈福公司这一主张的理由不成立,仲裁庭不予支持,驳回祈福公司支付逾期竣工违约金的请求。
  据此,根据三穗公司已完成工程量价款及祈福公司已支付的工程款,《裁决书》裁决祈福公司还须向三穗公司支付2704万余元;三穗公司在裁决生效后7日内全部撤场。
  2012年2月10日,祈福公司再次向广州仲裁委提起仲裁申请,提出:由于涉案工程逾期竣工,祈福公司无法按期向购买涉案小区商品房的业主交楼,并为此支付5942万余元的逾期交楼违约金。三穗公司逾期竣工给祈福公司造成的实际损失,应当承担赔偿。据此,祈福公司提出六项仲裁请求,要求三穗公司赔偿包括因迟延交楼向购房者支付的违约金、桩基检测费、水电费、代工费等在内的共计6237万余元的损失。
  此后,三穗公司随即提起仲裁反请求,称祈福公司于2010年5月6日向他们提出《解除合同通知书》,单方面提出解除合同,导致工程全面停工。因此,使三穗公司遭受严重损失。三穗公司提出八项请求,要求祈福公司赔偿包括工程施工成本、机械设备停滞费、停工、窝工(施工现场人员工资)、材料积压、施工开办费和独立承包管理维护费、向供应商支付逾期违约金等在内的共计5726万余元损失。
激辩过错损失如何认定
  仲裁现场,双方当事人围绕“在生效裁决书裁定双方所签订的《协议书》和《工程施工合同》等均为无效合同的情况下,双方认为工期应该如何计算”;“迟延完工和迟延交楼是否存在因果关系”;“祈福公司是否有过错并造成三穗公司损失”等问题展开激辩。
  “该项目开工日期为2007年6月24日,竣工时间为2009年12月9日,但因三穗公司组织施工不力,致使该工程延期竣工。”祈福公司委托代理人提出,正是三穗公司的原因,导致祈福公司无法如期向购房者交楼,并为此承担了巨额的违约赔偿。此外,仲裁庭此前已经裁决三穗公司应当在10日内交还场地,但由于三穗公司拒绝交场,致使祈福公司损失不断扩大。因此,三穗公司过错非常明显,理应承担全部赔偿责任。
  “迟延完工与逾期交楼之间不存在因果关系,原因是祈福公司发出解除合同通知,要求三穗公司搬出工地,导致工程无法完工。”三穗公司认为,因为祈福公司一直拒绝支付剩余工程款,特别是在仲裁委裁决后,该公司仍拒绝履行付款义务,导致三穗公司不得不行使抗辩权及留置权。因此拒交场地的过错在申请人。
  三穗公司认为,迟延交楼损失是第三方主张权利的间接损失,属于可得利益损失,是在合同有效的情况下才能主张。《施工合同》及《协议书》无效,不存在可得利益损失,故不存在赔偿间接损失。祈福公司的主张没有任何依据。
  祈福公司则辩称,对于祈福公司实际支付的违约金,三穗公司认为是可得利益损失,没有依据。“我们认为,这部分损失是实际发生,是直接损失,不是间接的、不是将来有可能发生的,所以不是可得利益或间接损失”。
  “申请人向小业主迟延交楼是自身原因导致:申请人在明知被申请人参照协议书工期无法完工的情况下仍然对外销售商品房,其与小业主签订的239份商品房买卖合同均是在2009年12月26日后签订,其中部分更在提起仲裁后签订,是恶意的放任行为,由此产生的扩大损失,申请人因自行承担。”三穗公司表示。
  祈福公司认为,根据合同法的规定,在合同无效前提下,有过错一方应当赔偿另一方造成的损失。被申请人存在违反诚信原则的过错行为,违反签订合同时的承诺,过错应该进行赔偿,合同法所述的过错没有进行限定,所以履行中的过错属于应予赔偿的范围。
  三穗公司还在庭上提出,祈福公司是无效招投标程序的设计者、发起者和主导者。该公司先通过违法招标,在确定中标人前违反招标投标法的相关规定与三穗公司进行谈判等手段,将投标报价从3.85亿余元压低至3.58亿余元,并采取签订阴阳施工合同的方式以规避政府部门的监管,偷逃应缴税费,以此获取不法利益。
  此案于当天13时许结束仲裁,仲裁庭在合议之后择日宣布裁决。
快速导航
服务范围
联系我们
  • 地址:城东路420号都市名门A座32层

  • 电话:0355-2025155

  • 邮箱:sxhzlawyer@163.com


  • :长治商标代理


  • :2962697297
扫一扫:

山西汇智律师事务 @2014 所版权所有

长治商标代理客服电话:0355-2025155 传真:0355-8505833